工程编号：
合同编号：*********
****省建设工程施工合同
工程名称：****年****市大崔庄镇片高标准农田建设项目—****
工程地点：，****市
发包人：****市农业农村局
承包人：****
****省建设厅
****省工商行政管理局
| 发包人： |
****市农业农村局 |
| 承包人： |
**** |
目录
第*部分合同协议书
第*部分通用合同条款（内容略）
第*部分专用合同条款
第*部分附件
| 第*部分 |
合同协议书 |
| 第*部分 |
通用合同条款（内容略） |
| 第*部分 |
专用合同条款 |
| 第*部分 |
附件 |
第*部分合同协议书
发包人:（全称）****市农业农村局
承包人:（全称）****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年****市大崔庄镇片高标准农田建设
项目—****施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年****市大崔庄镇片高标准农田建设项目—****
*.工程地点：****市*重安镇、马兰庄镇、太平庄镇、建昌营镇、大崔庄镇。
*.工程立项批准文号：唐农办字〔****〕*号。
*.资金来源：财政专项资金。
*.工程内容：新建变压器、低压电缆敷设、**控制柜安装等。
*.工程承包范围：施工图纸、工程量清单包含的全部施工内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、工期顺延
在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延
期限:
*、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；
*、因甲方提供的施工场地不具备施工条件；
*、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工。
*、质量标准及材料检测
工程质量符合合格标准。施工过程中发包人所抽取材料样品（现场监理人员在场）的
检测费用由承包人承担。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）**********元*角*分(¥*******.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）/：
人民币（大写）/(¥/元)；
*.合同价格形式：含税合同（固定总价）包含施工图纸及工程量清单所有内容，*次包
死合同价款应包含但不限于工程直接费、人工费、材料费及*次转运费、工具用具使用费、
上下车及运输费、综合管理费、措施费、劳动保险费、安全文明施工费、利润、税金以及不
可预见的风险费（包括但不限于人工、材料的涨价，进出场费等各种因素）等全部费用。
注：竣工结算时出现工程量变更及工程价款变动，以经过审计实际完成的工程量和工程
价款为准。
工程款支付:
工程款支付方式：按进度拨款。具体为施工单位提出支付申请并出具相应工程量清单，
经监理人核实，报建设单位审批完成之后进行拨付；完成***%时，拨付不超过合同价款的**%；
其余款项待竣工验收合格，完成结算审计并缴纳*%质保金后*次性拨付。
发生工程调整变更时合同价款调整方式：
经批准的设计变更：工程预算书中有的项目执行原投标单价（投标书中恶意抬高或压低
单价的除外），没有的项目执行现行定额及相应取费标准，并经审计部门审定后按中标价与
最高限价比例做同比例调整。
*、项目经理
承包人项目经理：刘玉水。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人承诺严格执行安全操作规程，确实履行好施工安全教育活动和措施，做好安全
防护工作，防止事故的发生，发生意外事故与甲方无关。
*.承包人在施工过程中将原有输水管线、输电线路及田间机耕路等损坏造成不能正常使
用的，必须将损坏部位修复完好达到正常使用标准。
*.承包人承诺为保障本公司利益和施工人员权益，为所有参与施工人员交纳工程保险。
*.承包人在施工过程确因实际需要变更的，由于承包人提交变更申请给发包方，说明变
更工程范围和变更的内容、理由。经发包人同意后进行施工，如发包人不同意承包人自行变
更施工，由此产生的费用由承包人负责。
*.承包人在工程开工令约定的开工时间按时进场施工,如不能按时进场，须书面通过监
理单位上报建设单位。
*.承包人承诺对所有的隐蔽工程执行举牌验收制度，如有遗漏，造成的损失由承包人承
担。
*、工程验收
工程验收由发包人、承包人、监理、设计等有关单位共同参与，验收分为阶段性验收、
竣工验收。
阶段性验收时，承包人每次申请验收时需提供相应的竣工图及竣工报告，并提前由监理
方进行确认并出具相应的书面确认意见。
竣工验收时，承包人必须提供竣工图及电子版、方田档案及竣工报告（竣工图必须由具
备相应测绘资质的单位绘制，并且是****国家大地坐标系）。如有方田范围线需要变更，应
及时通过监理联系建设单位，由设计进行变更，如施工单位擅自在项目范围线外进行建设，
建设单位保留不确认该部分工程量的权利。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在****市农业农村局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码：*****************组织机构代码：******************
地址：****市钢城大街***号创客地址：****市高新技术产业开发区聚鑫街
广场*座*楼****号
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：滕桂民法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：/传真：/
电子信箱：******@****.***电子信箱：/
开户银行：工行****支行开户银行：交通银行股份有限公司********支行
账号：*******************账号：*********************
电子邮箱:/电子邮箱:/
第*部分通用合同条款
（内容略）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：设计单位出具的设计变更文件、施工过程中的洽商记录、
双方签订的补充合同等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****邮电通信工程建设监理有限公司；
资质类别和等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程乙级，机电安装工程乙级，电
力工程监理乙级，通信工程监理甲级；
联系电话：****-********；
电子信箱：**_***@*******.***；
通信地址：石家庄市裕华区槐安东路***号。
*.*.*.*设计人：
名称：****平章工程勘察设计有限公司；
资质类别和等级：农林行业农业工程农业综合生态工程开发乙级；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：****省石家庄市新华区友谊北大街***号****中粮广场*座***室。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/
*.*.*.*永久占地包括：本项目为维修改造工程，未涉及新增永久占地。
*.*.*.*临时占地包括：承包人为保证项目实施而临时占用的，使用完成后需恢复原样。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市关于建设工程的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：施工图纸标明的标准规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/。
发包人提供国外标准、规范的份数：/。
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：承包人施工过程中应考虑人身
安全等因素。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款的约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（电子版）
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程施工阶段施工组织设计及工程施工总进度计划及
其他相关的工程资料
承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后**日内
承包人提供的文件的数量为：*份
承包人提供的文件的形式为：书面
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款约定
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款约定
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****市农业农村局
发包人指定的接收人为：****
承包人接收文件的地点：****高新技术产业开发区聚鑫街****号
承包人指定的接收人为：温国华
监理人接收文件的地点：石家庄市裕华区槐安东路***号
监理人指定的接收人为：单洪涛
*.*严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因*方合同
当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第*方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，
承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得
向监理人支付任何形式的报酬。
*.*化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱
币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何
人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增
加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承
担相应的法律责任。
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款约定
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工的需要，承包人对施工现场进行围挡，
围挡范围内的区域为场内交通，围挡范围外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人
可以免费使用发包人现有的场内道路和交通设施，因承包人原因造成损坏的，由承包人进行
修复并承担相应费用。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归属发包
人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人为完成本项目可以无偿使用。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权归属承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人为完成本项目可以无偿使用。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费应体现在综合单价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：原有项目工程量变化幅度在±*%以内时，其综合
单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±*%时，增加*%以外的数
量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。工程量清单存在
缺项、漏项或与施工图纸不符的情况，承包人应在招标投标阶段提出并要求发包人调整，工
程量清单存在缺项、漏项或与施工图纸不符的情况在招标投标阶段完成后提出，发包人不予
调整同时要求承包人按照施工图纸要求完成全部工作内容。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：****；
联系电话：****-*******；
电子信箱：******@****.***；
通信地址：****市创客广场*座。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程进度、质量、安全、投资的控制。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签订施工合同后*日内向承包人移交施工现场。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水、用电接驳点，发生的
水电费用由承包人负责；承包人可无偿使用现有交通道路及设施，因承包人原因造成损坏的，
承包人负责恢复及相关费用；其余内容执行通用条款。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：开工前。
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式：以《****市****计划备案表》作为支付担保。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料应满足相关规范或发包人要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据实际情况确定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起*个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
承包人应履行的其他义务：（*）水、电、路、费由承包人自行解决并承担费用、场地范
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：按照已完成工程量情况编制支付分解表报发包人
审批
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款的约定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通
用条款的约定。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款的约定。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款的
约定。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款的约定。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程保修期结束。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款的约定。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款的约定。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款的约定。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款的约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款的约定。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款的约定。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款的约
定。
（*）发包人完成支付的期限：执行通用条款的约定。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任自竣工验收合格之日起**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时
预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:竣工验收合格后，向建设单位缴纳最终结算价*%的质量保证金，可采
用银行汇票、银行电汇、支票及保证保险转账等多种形式提供。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:工程竣工验收合格后，须向建设单位缴纳工程款*%的质量保证金，
可采用银行汇票、银行电汇、支票及保证保险转账等多种形式提供。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金待工程竣工验收合格之日起满*年且无质量问
题后*次性返还。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》的规定。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*般项目的维修，承包人必须在接到
电话通知**小时内完成，紧急情况的维修，必须立即到现场维修，如出现维修不及时，发包
人可自行或指派第*人维修，产生的维修费用由质保金中扣除。由于质量问题而造成的赔偿
问题，由承包人**天内解决，如发生不按时解决，发包方有权从质保金中直接扣除。承包人
对于发包人的扣款行为和数额无条件接受。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：无。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：无。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人挂靠资质，承包人以任何形式转让、转包、分包，否则，
发包人有权单方面解除合同，承包人除应退还发包人已支付款项外，还应支付本合同价款的
**%作为违约金。
承包人必须保证按时足额发放工资，*旦出现拖欠情况，发包人由合同价款中直接扣除
直接发放，且发包人有权解除合同。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（*）关于承包人违约解除合同的特别约定：对于发包人的解除合同通知送达后，承包人
不得以任何理由拒绝撤场，每逾期*天，承包人须向发包人按每日***元支付赔偿金。此外，
承包人将被视为是自动放弃其财产的所有权或使用权，发包人有权就此作出处理，承包人不
得提出任何异议。承包人如在清场过程中对发包人或任何第*方造成损失或损害，承包人须
承担所有的赔偿责任。
发包人的解除通过送达承包人后即生效，异议期限*个工作日。
无论任何原因，承包人均不得拒不配合发包人对工程进行验收，否则，承包人按工程总
价款的**%给付发包人违约金。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：视实际情况双方
协商确定。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：工程开工前，承包人为施工场地内自有人员办理意外伤害保险。
承包人为第*方生命财产办理保险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款的约定。
**.索赔
**.*承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发
包人提出索赔：
（*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知
书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要
求追加付款和（或）延长工期的权利；
（*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报
告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证
明材料；
（*）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明
持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（*）在索赔事件影响结束后**天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终
要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（*）监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存
在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（*）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，由监
理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的
索赔要求；
（*）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索
赔处理结果的，按照第**条〔争议解决〕约定处理。
**.*发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向
承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向
通知书，发包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺
陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递
交索赔报告。
**.*对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（*）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证
明材料；
（*）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进*步证明材料后**天内，将索赔处理结
果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（*）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的
金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第**条〔争议解决〕约定处理。
**.*提出索赔的期限
（*）承包人按第**.*款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权
再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（*）承包人按第**.*款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收
证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****市人民法院起诉。
**.补充条款
*、中标单位在施工过程中发生的各种事故及人员事故与甲方无关，甲方盖不负责。
附件
协议书附件：
附件*：履约担保格式
附件*：工程质量保修书
附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日
就（工程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施
工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连
带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证
书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收
到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请****市
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就工程签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
本工程全部施工内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：*般项目的维修，承包人必须在接到电话通知
**小时内完成，紧急情况的维修，必须立即到现场维修，如出现维修不及时，发包人可自行
或指派第*人维修，产生的维修费用由质保金中扣除。由于质量问题而造成的赔偿问题，由
承包人**天内解决，如发生不按时解决，发包方有权从质保金中直接扣除。承包人对于发包
人的扣款行为和数额无条件接受。。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：，地址：，
法定代表人或其授权的代理人法定代表人或其授权的代理人
（签字/盖章）：（签字/盖章）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：/传真：，/
开户银行：工行****支行开户银行：交通银行股份有限公司********支行
账号：*******************账号：*********************
邮政编码：******邮政编码：，
| 电话： |
****-******* |
| 传真： |
/ |
| 开户银行： |
工行****支行 |
| 账号：******************* |
|
| 邮政编码： |
****** |
功能介绍
热门关键词： 
换一批
唐山最新中标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
